不锈钢来料加工合同（精选3篇）

不锈钢来料加工合同（精选3篇）不锈钢来料加工合同 篇1

　　甲方(建设单位)：

　　乙方(施工方)：

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格

　　2、 略;

　　3、工程造价：________元/米，施工面积约________米，约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准);

　　4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的 _______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。

　　二、合同工期：

　　从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。

　　三、甲方责任：

　　1、如期办理拨款结算;

　　2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

　　四、乙方责任：

　　1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现

　　质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;

　　2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;

　　3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作， 参加工程验收;

　　4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。

　　五 、质 量 验 收 ：

　　以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。

　　六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时， 双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________ 法院起诉。

　　七 、合 同 一 式 两 份 ，甲、乙 双 方 各 执 壹 份。本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。

　　八、备注

　　甲方(单位盖章)： 乙方(单位盖章)：

　　甲方代表签字： 乙方代表签字：不锈钢来料加工合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　依据中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格

　　2、 略;

　　3、工程造价：________元/米，施工面积约________米，约合人民币 万元;

　　4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的 _______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。

　　二、合同工期：

　　从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。

　　如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。

　　三、甲方责任：

　　1、如期办理拨款结算;

　　2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

　　四、乙方责任：

　　1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;

　　2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;

　　3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作， 参加工程验收;

　　4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。

　　五 、质 量 验 收 ：

　　以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。

　　六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时， 双方协商解决，协商不成的，依法_________ 法院起诉。

　　七 、合 同 一 式 两 份 ，甲、乙 双 方 各 执 壹 份。

　　本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。

　　八、备注

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表签字：

　　乙方代表签字：

　　年月日不锈钢来料加工合同 篇3

　　甲方(建设单位)：

　　乙方(施工单位)：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格

　　2、 略;

　　3、工程造价：________元/米，施工面积约________米，约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准);

　　4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的 _______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。

　　二、合同工期：

　　从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。

　　三、甲方责任：

　　1、如期办理拨款结算;

　　2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

　　四、乙方责任：

　　1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现

　　质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;

　　2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;

　　3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作， 参加工程验收;

　　4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。

　　五 、质 量 验 收 ：

　　以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。

　　六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时， 双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________ 法院起诉。

　　七 、合 同 一 式 两 份 ，甲、乙 双 方 各 执 壹 份。本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。

　　八、备注

　　甲方(单位盖章)： 乙方(单位盖章)：

　　甲方代表签字： 乙方代表签字：

　　年 月 日